當前位置：
招標公告
本招標項目中國石油海南區(qū)域總部基地項目---光伏發(fā)電工程項目己由點擊登錄查看批準建設，建設資金已落實，招標人為點擊登錄查看。項目己具備招標條件，現對該項目進行公開招標。
2.1項目名稱：中國石油海南區(qū)域總部基地項目---光伏發(fā)電工程項目。
2.2項目背景概況：
為響應國家建設海南自貿港戰(zhàn)略部署，進一步完善和優(yōu)化中國石油天然氣集團有限公司（以下簡稱集團公司）在海南省的業(yè)務布局，經集團公司決策，在?？诮瓥|新區(qū)建設中石油海南區(qū)域總部基地項目。該項目主要功能包括業(yè)務辦公用房及服務配套設施等，總用地面積約23125平方米，總建筑面積約74817.12平方米，總投資約135992萬元（包含土地費用），其中工程費約79780萬元。
2.3招標范圍：
包括光伏組件、結構龍骨及支架、光伏電纜、交流電力電纜、電纜橋架和套管、直流匯流套件、逆變器、并網柜等本項目光伏發(fā)電系統(tǒng)所有設備的采購、供應及安裝。本項目所有設備材料均為乙供，詳見施工圖紙、工程量清單及招標文件。
標段劃分：本項目劃分為1個標段。
2.4報價要求：
本次招標設招標控制價:1087.85萬元【招標控制價含9%增值稅，含安全文明施工費及規(guī)費等（安全文明施工費及規(guī)費應按海南省的現行規(guī)定計價，投標人不得作競爭性報價），詳見工程量清單】。投標人投標總報價超出該招標控制價的，其投標將被否決。
投標報價為投標人在投標文件中提出的各項支付金額的總和。清單中包括完成本清單的全部施工內容的費用，涵蓋清單規(guī)則中規(guī)定的管理費和利潤。中標后清單單價不予調整。除安全文明施工費、規(guī)費按照招標文件及海南省的現行規(guī)定要求填報，為不可競爭費用外，其余用由投標人自行報價。
投標人在報價中具有標價的，以及投標報價匯總表中的價格均包括完成該工程項目的成本、利潤、稅金、措施費、風險費、政策性文件規(guī)定費用等所有費用。
工程量清單數據文件顯示的控制價金額尾數與招標文件不一致的，以招標文件為準。
合同執(zhí)行過程中，如遇國家稅收政策性變化，則按不含稅價格不變的原則，重新計算稅金。
2.5建設地點：位于?？谑薪瓥|新區(qū)起步區(qū)JDQB-C01-01～03地塊、JDQB-C02-01～03地塊。
2.63.計劃工期：****至****，共90個日歷天。
2.7質量標準：驗收合格。
2.8質量要求：工程質量合格，符合綠建三星標準、滿足綠島杯、魯班獎評定標準。
2.9付款方式
2.9.1 預付款
2.9.1.1預付款支付比例或金額：（簽約合同價-安全文明施工費）*20%+簽約合同價中安全文明施工費基礎部分*100%。
2.9.1.2預付款支付期限和支付方式：合同簽訂完成，且承包人遞交預付款擔保及履約擔保，完成農民工工資保證金手續(xù)辦理后，支付（簽約合同價-安全文明施工費）*20%+簽約合同價中安全文明施工費基礎部分*100%。
2.9.1.3預付款扣回的方式：預付款抵作進度款，不再扣回。
2.9.2工程進度款支付
（1）工程進度款支付比例：
①已完工程量對應的工程造價金額大于預付款金額時開始支付進度款，每次工程進度款按上月進度預算審定額的80%，并抵扣相應預付款后支付。本合同工程項目竣工驗收移交并網發(fā)電調試后，進度款及預付款累計支付額不超過簽約合同價及因變更引起的價格調整總額的85%。
②每次付款前，承包人須向發(fā)包人提供合法、有效的項目所在地增值稅發(fā)票，如發(fā)票不符合合同及國家相關稅法要求，發(fā)包人有權暫緩支付相應部分的合同價款，且不承擔本合同約定的違約責任。
（2）發(fā)包人完成竣工付款的期限：整體工程竣工結算完成且發(fā)包人向承包人簽發(fā)竣工付款證書后14天內，雙方簽訂結算確認書，承包人提交結算發(fā)票后56天內支付至雙方確認竣工結算金額的95%；完成工程審計后，支付至審計審定額的97%。
（3）發(fā)包人完成支付的期限：質量保證期期滿后，發(fā)包人應在頒發(fā)最終結清證書后并收到承包人符合發(fā)包人財務要求的增值稅專用發(fā)票后56天內，完成經審計確認后的結算金額3%質量保證金的支付。發(fā)包人在支付本條款項下的質量保證金的時不支付利息。
2.10其余內容詳見合同。
*1.本次招標不接受聯(lián)合體投標，不允許轉包，經建設單位同意，可進行專業(yè)作業(yè)分包。若分包，但需承諾：滿足國家相關法律法規(guī)和中國石油天然氣集團公司的管理規(guī)定及招標人要求，并經招標人許可；擬派本項目人員需滿足場站當地行政主管部門對于從業(yè)人員的持證要求。
*2.應為從事建筑活動的建筑施工企業(yè)或設計單位（或其分支機構）。
*3.投標人須具備有效的安全生產許可證，具備電力工程施工總承包三級或以上資質（或具備根據《住房和城鄉(xiāng)建設部關于印發(fā)建設工程企業(yè)資質管理制度改革方案的通知》（【建市〔2020〕94號】）的規(guī)定已換發(fā)新證取得相應的資質證書），同時具備國家電力監(jiān)管部門核發(fā)的承裝（修、試）電力設施許可證五級（含）以上級資質，類別含承裝類、承修類、承試類（如為****之后開標，則需增加“或根據《承裝（修、試）電力設施許可證管理辦法》（2025年第30號令）獲得的承裝（修、試）電力設施許可證三級（含）以上級資質，類別含承裝類、承修類、承試類”）。
*4.投標人須通過中石油統(tǒng)一組織的公開招標資格評審，通過結果在中國石油工程建設管理平臺承包商資源庫查詢，通過的資質類別和等級與本項目資質要求一致，狀態(tài)正常（投標人因換領證書發(fā)生等級變更的，應及時維護承包商資源庫等級狀態(tài)，若換領后證書等級高于承包商資源庫顯示等級的，以承包商資源庫顯示的為準）。
*5.業(yè)績要求：投標人（****至投標截止日）須具有不少于1項500萬元以上的光伏發(fā)電工程已完施工項目業(yè)績。業(yè)績需提供相關證明材料（同時提供合同、完工交接或竣工驗收資料），業(yè)績不滿足的投標將被否決。
*6.人員要求
本項目投標人擬派項目管理機構主要管理人員數量配備最低要求為：項目經理1人，技術負責人1人，施工員1人，專職安全生產管理人員2人，質量員1人，資料員1人，勞資專管員1人。
*6.1項目經理
*6.1.1具有一級及以上機電專業(yè)注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證。
*6.1.2安全生產考核合格證（B證）。
*6.1.3 ****至投標截止日【以交（完）工時間為準】承擔不少于1項500萬元以上的光伏發(fā)電工程已完施工項目的項目經理，提供合同或完工交接書或竣工驗收報告等能證明項目經理任命的相關資料。
*6.1.4須承諾擬派項目經理在本項目施工期間不得在其他在建項目擔任職務，提供承諾書。
*6.2安全管理人員：具有不少于2名專職安全員，且應具有在有效期范圍內的安全生產考核合格證書（C證）。
*6.3須提供擬派駐現場的項目經理的社保管理機構出具的社保情況證明文件掃描件（需提供投標截止日前連續(xù)6個月的社保繳納證明），同時社保證明文件必須證明其為投標單位人員。（退休返聘人員提供退休證明及返聘合同代替）因行政機關發(fā)文一段時期內緩繳或免繳社會保險的，投標人應在投標文件中提供行政機關發(fā)布的文件，并做說明，未提供文件導致評標委員會認定投標人不符合資格條件要求的，其結果由投標人自行承擔。
*7.投標人為資不抵債的，投標將被否決。投標人需提供2024年經會計師事務所審計的財務會計報表，包括資產負債表、現金流量表、利潤表。
*8.信譽要求
投標人具有良好的商業(yè)信譽，截至開標當天不存在以下情況：
8.1開標當日未被中國石油招標投標網暫停或取消投標資格，未被納入中石油集團公司“三商黑名單”，須提供承諾書；
8.2投標人處于被責令停業(yè),財產被接管、凍結、破產等狀態(tài)；
8.3在和招標人歷史合同履約中存在因商業(yè)欺詐、產品質量問題等實質性侵害招標人權益的行為；被國家、招標人及其上級部門明文規(guī)定暫?；蛉∠灰踪Y格；
8.4投標人被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網站（www.gsxt.gov.cn）列入嚴重違法失信企業(yè)名單；
8.5 投標人或其法定代表人、負責人、擬委任的項目經理被人民法院在“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）列入嚴重失信主體名單；
8.6投標人、擬委任的項目經理被“全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺”網站（http:****；
8.7在近三年（****至投標截止日止）內，投標人或其法定代表人、負責人、擬委任的項目經理有行賄犯罪的（以裁判文書網網站（wenshu.court.gov.cn）發(fā)布的判決生效日為準）；
8.8在近三年（****至投標截止日止）內，投標人被法院或國家行政管理部門認定為違法分包、轉包、違規(guī)用工，或出現5項及以上因分包及用工情況產生施工合同訴訟或勞動糾紛；
8.9投標人在近三年（****至投標截止日止）內有直接影響本項目履約能力的違法、違規(guī)不良記錄，不良記錄包括但不限于以下情形：因涉嫌犯罪被辦案機關立案追查、審查起訴、被法院判決有罪；
8.10法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他不允許參與投標的情況。
8.11若投標人在點擊登錄查看組織實施的其他招標項目中發(fā)生失信行為且當前處于待認定處理期間，應當在投標文件中履行告知義務。對于正式認定處理的失信行為導致暫停投標資格情形的，招標人有權取消其中標人資格。
評標委員會將通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（網址：http:****）、信用中國（網址： http:****。
以上“*”號條款，如不滿足，其投標將被否決。
提醒：本項目中標候選人公示的內容將包含單位資質證書、項目經理、技術負責人姓名等相關信息，以接受社會監(jiān)督。若有造假，將按照法律法規(guī)及本招標文件相關規(guī)定處理，請投標人認真核實投標資料，確保真實無誤。
4.1凡有意參加投標的潛在投標人，請于 2025 年7月2日至 ****23:59:59（北京時間，下同）內完成以下步驟后登錄中國石油電子招標投標交易平臺下載電子招標文件。
① 投標登記
登錄中國石油電子招標投標交易平臺，搜索本項目，在擬投標標包處點擊“報名”，網址：http:****。
（如未在中國石油電子招標投標交易平臺上注冊過的潛在投標人需要先注冊并通過平臺審核。具體操作請參考中國石油招標投標網操作指南中“投標人用戶手冊”相關章節(jié)。）
② 支付標書費
登陸中國石油招標中心招標文件購買平臺，在可購買的訂單列表下支付標書費，網址：http:****。
（登陸賬號和中國石油電子招標投標交易平臺一致，密碼需要重新設置。投標人首次登錄需通過手機驗證碼登錄，登錄后設置登錄密碼，提交成功后可以同時使用戶名密碼或手機驗證碼登錄。詳見附件《中國石油招標中心投標商用戶操作手冊》，咨詢電話:****。）
4.2招標文件按項目售價為200元人民幣／標包（標段），請有意參加投標的潛在投標人確認自身資格條件是否滿足要求，售后不退，應自負其責。
4.3本次招標文件采取線上發(fā)售的方式。潛在投標人在4.1規(guī)定的時間內完成4.1規(guī)定的2項工作（投標登記和支付標書費）后，潛在投標人可在中國石油電子招標投標交易平臺下載招標文件。
4.4潛在投標人在中國石油招標中心招標文件購買平臺上付款成功后，在“我的訂單”中會生成一條購買記錄，點擊訂單詳情，自行下載招標文件電子發(fā)票，不再開具紙質發(fā)票。
4.5此次采購招標項目為全流程網上操作，需要使用U-key完成投標工作。
① 所有首次參與中國石油招標項目投標人必須辦理U-key。具體辦理通知公告及操作手冊下載方法如下：登錄中國石油招標投標網首頁：https:****“通知公告欄目”的“操作指南”中“電子招投標平臺Ukey辦理通知公告及操作手冊”，即可下載“Ukey辦理通知公告及操作手冊.zip”。
② 已辦理U-key的投標人應復核U-key證書是否處于有效期內，如證書失效，需按上述程序購買新的U-key。
5. 投標文件的遞交
5.1本次招標采取網上遞交電子投標文件的投標方式
投標文件遞交的截止時間（投標截止時間及開標時間，下同）為****8時45分，投標人應在截止時間前通過中國石油電子招標投標交易平臺遞交電子投標文件。
注：請投標人注意：為確保投標有效，對于使用“投標客戶端”編制的投標文件，在按照操作要求進行信息關聯(lián)、簽章、加密和上傳后，確保上傳的文件的附件狀態(tài)都是驗簽完成。點擊驗簽確認，當前狀態(tài)是“已確認”，并且下方出現“撤標”按鍵，才視為成功提交投標文件。其它狀態(tài)都是投標不成功，請投標人密切關注！如在投標截止時間前未能成功上傳投標文件，投標將被拒絕。（為避免投標人在投標文件遞交截止時間前未能成功上傳投標文件，建議投標人提前2日遞交投標文件）具體操作流程參見“操作指南-投標人操作手冊”。
5.2逾期上傳的投標文件，中國石油電子招標投標交易平臺將予以拒收。
5.3 潛在投標人應在投標截止時間前須按標段提交投標保證金，每項目10萬元。
本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺（http:****）、中國石油招標投標網(http:****)上發(fā)布。
| 招 標 人：點擊登錄查看 | 招標機構：點擊登錄查看 |
| 地 址： | 地 址：四川省成都市**** |
| 郵 編： | 郵 編： 610017 |
| 聯(lián) 系 人： 點擊登錄查看 | 聯(lián) 系 人： 宋先生 |
| 電 話： **** 傳 真： | 電 話： **** 傳 真： / |
| 電子郵件： | 電子郵件： ****@qq.com |
| 網 址： | 網 址： / |
網站注冊、U-Key辦理、招標管理平臺（購買招標文件及投標保證金遞交）及電子交易平臺操作指導：
咨詢電話：****
交易平臺運營機構：中油物采信息技術有限公司
能源一號網站郵箱：****@cnpc.com.cn
請務必在操作前認真閱讀操作手冊，如有疑問再在工作時間咨詢。
（中國石油天然氣集團有限公司招標中心西南分中心）
2025年7月
公告附件.zip
附件包：
